中國電建西北院國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣**萬千瓦光伏項目光伏場區(qū)第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段施工專業(yè)分包
談判采購公告
（招標編號：XBY-GNBHGF[****]-**）
1.采購條件
國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣**萬千瓦光伏項目光伏場區(qū)第二標段EPC總承包項目已批準建設，項目建設單位為國電電力巴州發(fā)電有限公司，資金已落實。本次招標人為中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司，目前已具備招標條件，現(xiàn)對該項目國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣**萬千瓦光伏項目光伏場區(qū)第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段施工專業(yè)分包進行公開談判。
該項目資金已落實，具備招標采購條件。
2.項目概況與采購范圍
2.1 建設地點
建設地點位于博斯騰湖南部 ，具體位于新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州博湖縣，距博斯騰湖約**km，西距博斯騰湖鄉(xiāng)約**km，東距鬧音呼都克村約**km。站址范圍位于東經**°**′0.**″～**°**′**.**″，北緯**°**′**.**″～**°**′**.**″，海拔高度介于****m～****m之間。本項目用地屬性為其他草地，地形主要為平地緩坡，場址南高北低，站址北側有現(xiàn)有道路貫穿，進場道路可由現(xiàn)有道路引接，站址外部交通條件較便利。
2.2 工程概況及標段概況
能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣**萬千瓦光伏項目光伏場區(qū)第二標段EPC總承包（以下簡稱EPC總承包項目），為總圖中西側的1#地塊及總圖中東側的3#地塊區(qū)域，其中1#地塊占地面積約****.**畝，光伏組件******塊，**個單晶硅方陣；3#地塊占地面積約****.**畝，光伏組件******塊，**個單晶硅方陣。本項目直流側合計安裝容量**2.****4MWp，交流側容量為**0MW，組件數(shù)量共計******塊，使用N型**0/**0WpTOPCon單晶雙面雙玻組件，共建設**個單晶硅方陣，其中**個3.3MW子陣、1個2.5MW子陣。
光伏支架單元采用2***單元布置形式，每**個單晶硅光伏組件串聯(lián)成為一個光伏組件串，組件至組串式逆變器采用H1Z2Z2-1*4mm?/1*6mm?光伏直流電纜，每**-**個光伏組件串接入一臺**0KW組串式逆變器，經逆變器將直流電轉換為交流電，每個子陣**臺組串式逆變器接入**KV升壓箱變，經箱變升壓至**kV，由8臺箱變并為1回**KV集電線路后接入?yún)R集升壓站。
本次采購標段為國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣**萬千瓦光伏項目光伏場區(qū)第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段專業(yè)分包。
2.3 工期要求
國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣**萬千瓦光伏項目光伏場區(qū)第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段，計劃開工日期：****年 ** 月 ** 日，計劃完工日期：****年 ** 月 ** 日，總工期**日歷天，具體以甲方現(xiàn)場完工時間要求為準。
2.4 質量要求
國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣**萬千瓦光伏項目光伏場區(qū)第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段施工專業(yè)分包
質量要求：
1）本工程質量標準必須符合現(xiàn)行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和標準的要求；
2）建筑分項工程合格率**0％，建筑單位工程優(yōu)良率達**％。安裝、調試合格率**0％。安裝單位工程優(yōu)良率達**%以上；
3）不發(fā)生任何質量事故或永久性缺陷實現(xiàn)高標準投產；
4）實現(xiàn)高標準投產，創(chuàng)行業(yè)優(yōu)質工程獎；
5）系統(tǒng)完善、設備可靠、指標先進、環(huán)境優(yōu)美。
2.5 采購范圍
本次采購工程為國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣**萬千瓦光伏項目光伏場區(qū)第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段施工專業(yè)分包
承包范圍具體包括但不限于如下：
1#、3#地塊光伏場區(qū)水泥柱刺圍欄****0米及成品鍍鋅鋼絲網(wǎng)大門6道、水泥柱、刺繩、鍍鋅大門等自購材料設備的接收、卸車、存儲、二次倒運工作。設備及材料的進場抽樣送檢（取得第三方試驗合格報告，滿足電力質監(jiān)站、電網(wǎng)公司等驗收部門的驗收標準）以及滿足設計的其他試驗；工程質量監(jiān)督各階段驗收及報告閉環(huán)、技術監(jiān)督檢查及驗收、消防備案驗收及項目涉及的所有驗收項目；施工人員生活區(qū)臨時用地手續(xù)辦理（包括但不限于臨建區(qū)、材料堆場、施工道路、進場道路等施工相關的臨時用地）、施工人員生活區(qū)臨建搭設相關業(yè)務辦理費用支付及協(xié)調費用的支出，以上所有費用包含在合同價中，如承包人不履行或不積極履行其應該承擔的相關責任，發(fā)包人有權委托第三方或自行解決，并不免除承包人的協(xié)調責任，且由此產生的費用發(fā)包人有權從應支付承包人的合同總價款中直接扣除。按計劃工期進行各標段工作內容主要如下：
1.工程建設過程中的農民工管理資料收集、整理并負責移交給發(fā)包人；
2.參加施工過程中的檢查、配合發(fā)包人完成竣工驗收及工程審計等相關工作；
3.正式移交之前的缺陷處理以及缺陷責任期、質量保修期內的修復等相關工作；
4.做好與本工程相關的建設（包括但不限于水、電、路等）協(xié)調工作，確保工程進度按計劃完成。
施工界限：1#、3#地塊光伏場區(qū)圍欄及大門，光伏場區(qū)征地紅線內。
設備購置包括但不限于：本標段所需的立柱、刺繩、大門、連接件等所有材料設備均由承包人采購催交、運輸、接車、倒運、接貨驗收、倉儲保管、二次搬運等工作，包括但不限于本標段圍欄及大門施工所需的標識標牌樁等材料。
按照招標人要求完成本標段施工期、運行期施工場區(qū)內所需的宣傳標語，負責按照國能要求制作與安裝本標段與本工程建設相關的各種臨時、永久標志牌費用均已包含在報價中。
本公告提出的是對本標段工程的最低限度的要求，并未對一切技術細節(jié)作出規(guī)定，也未充分引述有關標準和規(guī)范的條文，在執(zhí)行合同過程中如發(fā)現(xiàn)有任何漏項和短缺，在合同中并未列入而且確實是項目可靠、穩(wěn)定、功能、安全的運行中應該有的，并且滿足合同及合同附件對整個項目的性能保證值要求所必須的，均應由承包人負責將所缺的設備、材料、建筑、技術資料、專用工具、備品備件、服務等補上，其費用包括在總價中。
3.響應人資格要求
3.1企業(yè)要求
3.1.1企業(yè)資質要求：響應人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、安全生產許可證、增值稅一般納稅人資格、具有電力工程施工總承包叁級或建筑工程施工總承包叁級及以上資質。
3.1.2企業(yè)資產（財務要求）：響應人沒有處于財產被接管、凍結、破產狀態(tài)，提供近3年財務會計報表或相關財務說明資料（****-****年）。
3.1.3 企業(yè)主要人員要求：
（1） 項目經理資格要求：二級建造師及安全B證，本單位注冊，且未擔任其他在建建設工程項目的項目負責人。
（2）項目技術負責人的資格要求：具有二級建造師或中級及以上職稱；
（3）項目安全生產管理人員的資格要求：具有安全生產管理人員C證；
（4）項目質量管理負責人人員的資格要求：具有質量員證；
3.1.4 企業(yè)工程業(yè)績要求：響應人在近5年內具有光伏發(fā)電項目或類似工程施工業(yè)績2項及以上。
3.1.5 企業(yè)資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,沒有處于被責令停業(yè)，財產被接管、凍結及破產狀態(tài)；
（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發(fā)生；
（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與投標；
（4）不被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；
（5）未被法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執(zhí)行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的）。
3.2其他要求
3.2.1本次采購不接受聯(lián)合體投標。
4.談判文件的獲取
4.1凡符合上述資質條件要求的，請于 **** 年 **月 **日至 ****年 ** 月**日，每日上午8:**時至下午**:**時（北京時間，不含法定公休日），將以下材料掃描后發(fā)至xbsdgsscb@nwh.cn郵箱，在郵件中標明獲取項目及標段名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
（1）單位營業(yè)執(zhí)照原件副本；
（2）法定代表人授權委托書原件及被授權人身份證原件；
（3）招標文件只提供電子版，不提供紙質版。
4.2未按本招標公告4.1條要求的途徑獲取招標文件的，其投標將被否決。
5.響應文件的遞交
5.1響應文件遞交的截止時間(響應截止時間，下同)為 **** 年 **月 9 日 ** 時 **分，地點為陜西省西安市長安區(qū)城南大道**號西北水電常寧基地C座會議室（具體會議室另行通知）。
5.2逾期送達、未送達指定地點的或者不按照談判文件要求密封的響應文件，采購人將予以拒收。
6.開標時間、地點
6.1開標時間：**** 年 **月 9 日 **時 **分，地點為陜西省西安市長安區(qū)城南大道**號西北水電常寧基地C座會議室（具體會議室另行通知）。
6.2談判時間（預計）：**** 年**月 9日**時 ** 分
6.3談判地點（預計）：陜西省西安市長安區(qū)城南大道**號西北水電常寧基地C座會議室（具體會議室另行通知）。
6.4遞交響應文件的響應單位未準時參加某一輪次談判的，視為其自動放棄該輪次談判。
7.成交人數(shù)量
成交人數(shù)量:1人
8.發(fā)布公告的媒介
本次談判公告在中國電建陽光采購網(wǎng)（https://bid.powerchina.cn）、中國招標投標公共服務平臺（http://www.cebpubservice.com）與中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司網(wǎng)站（http：//www.nwh.cn）上同時發(fā)布。
9.聯(lián)系方式
采 購 人：中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司
地 址：陜西省西安市長安區(qū)韋曲街辦城南大道**號西北水電常寧基地
聯(lián) 系 人：張工
電 話：**9-********
郵 箱：xbsdgsscb@nwh.cn
**.監(jiān)督機構
監(jiān)督機構：中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司
監(jiān)督電話：**9-********
**.提出異議的渠道和方式
**.1 對以上文件內容有異議的響應人，請在公告發(fā)布期內通過本公告公布的聯(lián)系方式向招標人提出反饋意見。逾期將不再受理。
**.2 異議須有明確的請求和必要的證明材料，且須實名形式并加蓋單位公章。
**.3 如有異議請聯(lián)系中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司
聯(lián)系人：祁工
聯(lián)系電話：**9-********
電子郵箱：xbsdgsscb@nwh.cn
中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司
****年 ** 月 **日
