海陽西****千伏開關(guān)站新建工程項(xiàng)目安全文明施工隊(duì)勞務(wù)分包談判采購公告（采購編號(hào)：[****]GCJ-BDC-HYXAQWMSGLW-ZB**）1.采購條件中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司已成交海陽西****千伏開關(guān)站新建工程項(xiàng)目，項(xiàng)目業(yè)主為國網(wǎng)山東省電力公司建設(shè)公司，資金已落實(shí)。其中海陽西****千伏開關(guān)站新建工程包含的安全文明施工隊(duì)勞務(wù)分包標(biāo)段已得到業(yè)主認(rèn)可，具備采購條件，中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司作為采購人，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行談判采購,凡具備承擔(dān)本項(xiàng)目的資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)且有意響應(yīng)的企業(yè)法人，均可向采購人獲取海陽西****千伏開關(guān)站新建工程包含的安全文明施工隊(duì)勞務(wù)分包采購文件參與本項(xiàng)目安全文明施工隊(duì)勞務(wù)分包采購。2.項(xiàng)目概況與采購范圍2.1建設(shè)地點(diǎn):山東省萊陽市。2.2工程概況及標(biāo)段概況現(xiàn)場(chǎng)辦公、生活臨建、公共道路區(qū)域安全文明2.3工期要求計(jì)劃工期為****.**.**-****.**.**，具體開工以招標(biāo)人（中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司）發(fā)出的開工通知為準(zhǔn)，且滿足業(yè)主要求工期（與主合同工期一致）。2.4質(zhì)量要求嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)、國家電網(wǎng)有限公司有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，貫徹實(shí)施工程設(shè)計(jì)技術(shù)原則，滿足國家和行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范的要求。全面應(yīng)用輸變電工程“標(biāo)準(zhǔn)工藝”;工程“零缺陷”投運(yùn);實(shí)現(xiàn)工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)及優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo);工程使用壽命滿足國家電網(wǎng)有限公司質(zhì)量要求;不發(fā)生因工程建設(shè)原因造成的六級(jí)及以上工程質(zhì)量事件。2.5采購范圍現(xiàn)場(chǎng)辦公、生活臨建、公共道路區(qū)域安全文明3.響應(yīng)人資格要求3.1企業(yè)要求3.1.1企業(yè)資質(zhì)要求：響應(yīng)人必須具有中華人民共和國獨(dú)立法人資格、增值稅一般納稅人資格，并具有施工勞務(wù)資質(zhì)。3.1.2企業(yè)資產(chǎn)（財(cái)務(wù)要求）：\。3.1.3企業(yè)主要人員要求：\3.1.4企業(yè)工程業(yè)績要求：\3.1.5企業(yè)資信要求：（1）具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),沒有處于被責(zé)令停業(yè)，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)及破產(chǎn)狀態(tài)；（2）響應(yīng)人在近3年無違法、違紀(jì)事件、無質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故等發(fā)生；（3）串標(biāo)或其他違法行為廢標(biāo)的不允許再次參與響應(yīng)；（4）不被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站（www.cerditchina,gov.cn）或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單；財(cái)務(wù)賬戶以及主要資產(chǎn)未被凍結(jié)、未被查封的(查詢網(wǎng)址：http://wenshu.court.gov.cn/)；（5）未被法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經(jīng)履行完畢相應(yīng)生效判決確定的義務(wù)的；（被法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采購人認(rèn)為可能影響本采購項(xiàng)目執(zhí)行且不能提供已經(jīng)履行完畢相應(yīng)生效判決確定的義務(wù)的。）3.2其他要求3.2.1本次采購不接受聯(lián)合體響應(yīng)。4.采購文件的獲取4.1凡滿足本公告規(guī)定的投標(biāo)人資格要求并有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于****年**月**日**時(shí)**前（北京時(shí)間)通過“中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)”（https://bid.powerchina.cn）獲取采購文件。投標(biāo)人可在登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊左側(cè)“CA辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯(lián)”在線辦理移動(dòng)證書。（1）已注冊(cè)的供應(yīng)商：明確投標(biāo)標(biāo)段，下載采購文件；（2）未注冊(cè)的供應(yīng)商：登錄“中國電建陽光采購網(wǎng)”（https://bid.powerchina.cn）右側(cè)快捷入口-切換“新版登錄”-“供應(yīng)商登錄”進(jìn)行投標(biāo)人注冊(cè)，完成注冊(cè)后，明確投標(biāo)標(biāo)段，下載采購文件；（3）登錄中國電建陽光采購網(wǎng)首頁-服務(wù)中心，可下載《中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)操作手冊(cè)_供應(yīng)商管理手冊(cè)（供應(yīng)商端）》、《中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)操作手冊(cè)_供應(yīng)商投標(biāo)操作手冊(cè)》。4.2本次采購不提供紙質(zhì)版采購文件，本次采購項(xiàng)目不收取標(biāo)書費(fèi)。5.響應(yīng)文件的遞交5.1響應(yīng)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間，下同)為****年**月**日**時(shí)**分，響應(yīng)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)遞交電子響應(yīng)文件。投標(biāo)工具下載：中國電建陽光采購網(wǎng)（https://bid.powerchina.cn）門戶服務(wù)-下載中心-中國電建采購采購平臺(tái)投標(biāo)管家。6.開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)、方式6.1開標(biāo)時(shí)間：****年**月**日**時(shí)**分，地點(diǎn)為:南昌市青山湖區(qū)廣州路****號(hào)中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司****室。6.2本次采購將通過中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)全程在線開展，電子響應(yīng)文件的加密、提交等流程須各響應(yīng)人在線進(jìn)行操作。6.3響應(yīng)人須提前辦理數(shù)字證書用于在線響應(yīng)。響應(yīng)人登錄中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)后，點(diǎn)擊左側(cè)“CA辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯(lián)”在線辦理移動(dòng)證書制作電子響應(yīng)文件，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行在線制作，因操作流程失誤造成的響應(yīng)失敗，將由響應(yīng)人自行承擔(dān)后果。6.4各響應(yīng)人須登陸中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)使用數(shù)字證書進(jìn)行電子響應(yīng)文件的編制、加密和在線投遞。請(qǐng)各響應(yīng)人充分考慮文件大小、網(wǎng)絡(luò)速度的影響并預(yù)留充足的時(shí)間，逾期將無法提交（電子響應(yīng)文件的在線投遞建議至少提前**小時(shí)完成）。6.5響應(yīng)文件的開啟通過中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)開標(biāo)工具全流程遠(yuǎn)程在線開啟。6.6響應(yīng)截止時(shí)間及遞交地點(diǎn)如有變動(dòng)，響應(yīng)人將及時(shí)通過中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)通知所有已獲取響應(yīng)文件的響應(yīng)人。6.7中國電建采購采購數(shù)智化平臺(tái)使用問題可咨詢平臺(tái)客服。咨詢?nèi)肟冢壕W(wǎng)站首頁-服務(wù)中心-“登錄系統(tǒng)，聯(lián)系您的專屬業(yè)務(wù)顧問”。7.發(fā)布公告的媒介本次采購公告在中國電建陽光采購網(wǎng)（https://bid.powerchina.cn/）上發(fā)布。8.成交人數(shù)量：成交人數(shù)量：1人。9.聯(lián)系方式采購人：中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司地址：南昌市青山湖區(qū)廣州路****號(hào)中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司聯(lián)系人：鄭旭陽電話：**********8電子郵件：bdczbb@**6.com**.監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)：中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司變電工程公司紀(jì)委辦監(jiān)督電話：************1.提出異議的渠道和方式**.1對(duì)以上文件內(nèi)容有異議的響應(yīng)人，請(qǐng)?jiān)诠姘l(fā)布期內(nèi)通過本公告公布的聯(lián)系方式向采購人提出反饋意見。逾期將不再受理。**.2異議須有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料，且須實(shí)名形式并加蓋單位公章。中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司變電工程公司****年**月6日